Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: Juli 2026 · M.ZEILER e.U. — mzeiler.at

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln Dienstleistungen der M.ZEILER e.U. im Bereich Gebäudeautomation, Energietechnik und verwandte Planungs-/Integrationsleistungen, die über diese Website angeboten oder vereinbart werden. Sie orientieren sich an den Mustervorlagen der WKO für IT- und Technikdienstleistungen und sind für unser Handwerks-/Integrationsmodell angepasst. WKO-Referenz: WKO — AGB für IT-Dienstleister.

Für das SaaS-Produkt SpotpriceAPI gelten die separaten AGB unter spotpriceapi.com/agb.

§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner

(1) Vertragspartner ist M.ZEILER e.U., Inhaber DI(FH) Meinrad Zeiler, Hitzendorf 191/3, 8151 Hitzendorf, Österreich, UID ATU58018503, FN 672764i (nachfolgend „Auftragnehmer“).

(2) Gegenstand sind Planung, Beratung, Programmierung, Installation, Inbetriebnahme und Support im Bereich Loxone-Gebäudeautomation, Energietechnik (PV, Speicher, EMS) sowie damit verbundene Software-/Schnittstellenleistungen.

(3) Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers.

(4) Ist der Kunde Verbraucher iSd Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), gelten zwingende Verbraucherschutzvorschriften; abweichende Regelungen nur, soweit gesetzlich zulässig.

§ 2 Leistungsbeschreibung

(1) Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus Angebot, Leistungsverzeichnis, Projektplan oder individuellem Vertrag (nachfolgend „Projektvertrag“).

(2) Lieferungen und Leistungen Dritter (z. B. Elektroinstallation durch Partner, Hardware-Lieferanten) werden — sofern nicht ausdrücklich übernommen — im Namen und auf Rechnung des Kunden oder als separates Subunternehmer-Modell abgewickelt.

(3) Der Auftragnehmer schuldet die vertragsgemäße Ausführung nach dem Stand der Technik, nicht einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg (z. B. garantierte Energiekostenersparnis).

§ 3 Angebote und Vertragsschluss

(1) Angebote auf der Website und unverbindliche Kostenschätzungen sind — sofern nicht als verbindlich gekennzeichnet — freibleibend.

(2) Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung, Unterzeichnung eines Projektvertrags oder Beginn der Leistungserbringung mit Wissen des Kunden zustande.

(3) Mit Anfrage über Kontaktformular oder E-Mail willigt der Kunde zur Bearbeitung der übermittelten Daten ein (siehe Datenschutzerklärung).

§ 4 Preise, Zahlung und Aufrechnung

(1) Preise verstehen sich in Euro; bei Unternehmern netto zzgl. USt, bei Verbrauchern inkl. USt, sofern nicht anders ausgewiesen.

(2) Sofern nicht anders vereinbart, sind Anzahlungen, Teilschlussrechnungen und Restzahlung nach Baufortschritt bzw. Meilensteinen fällig.

(3) Zahlungsverzug berechtigt zur Verzugszinsen nach gesetzlichen Vorschriften und — nach Mahnung — zur Aussetzung weiterer Leistungen.

§ 5 Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde stellt rechtzeitig Zugang zum Objekt, Strom, Netzwerk, Pläne, Freigaben und Ansprechpartner bereit. Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung verlängern Termine angemessen und können Mehrkosten verursachen.

§ 6 Gewährleistung

(1) Für Mängel gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte österreichischen Rechts.

(2) Der Kunde hat Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Für unsachgemäße Bedienung, Eingriffe Dritter oder uns autorisierte Änderungen besteht keine Gewährleistung.

§ 7 Haftung

(1) Unbeschränkte Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

(3) Für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden oder Schäden aus fehlerhafter Fremd-Hardware haftet der Auftragnehmer — außer in den Fällen des Abs. 1 — nicht.

§ 8 Datenschutz, Cookies und Web-Analyse

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich nach der Datenschutzerklärung.

(2) Beim Besuch dieser Website können — nur nach Einwilligung im Cookie-Banner — Web-Analyse-Dienste eingesetzt werden (Umami, Google Analytics 4 über Google Tag Manager). Marketing-Cookies (z. B. Google Ads) sind optional und erst nach gesonderter Einwilligung aktiv (Google Consent Mode v2).

§ 9 SpotpriceAPI

Registrierung, API-Nutzung und Abonnements von SpotpriceAPI unterliegen ausschließlich den AGB auf spotpriceapi.com und der dortigen Datenschutzerklärung.

§ 10 Höhere Gewalt

Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs (Naturereignisse, Streik, Lieferengpässe, behördliche Anordnungen) suspendieren Leistungspflichten für die Dauer der Störung.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, soweit dem Verbraucher nicht zwingendes Recht des Wohnsitzstaates zusteht.

(2) Gerichtsstand für Unternehmer ist das sachlich zuständige Gericht in Graz; der Auftragnehmer kann auch am allgemeinen Gerichtsstand klagen.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Kontakt: office@mzeiler.at · M.ZEILER e.U., Hitzendorf 191/3, 8151 Hitzendorf